+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Содержание

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Образец договора поставки и монтажа оборудования

В процессе подписания договора о поставке и установке какого-либо оборудования важно помнить, что наличие в нем каких-либо опечаток и ошибок недопустимы. Если этому есть место, при возникновении спорных ситуаций, которые требуют судебного решения, может произойти такое, что договор будет признан недействительным и возможности возврата денежных средств может не быть.

При необходимости он может браться за основу будущего соглашения о поставке и монтаже.

Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику (покупателю).

В свою очередь заказчик в обязательном порядке должен принять оборудование, а также проверить его качество. При отсутствии каких-либо возражений происходит оплату за поставку.

Соглашение может содержать в себе такие весомые требования, как:

  • условия по установке (монтажу) и пусконаладочной работы оборудования;
  • уровень ответственности поставщика при поставке оборудования с дефектами;
  • возможный переход прав собственности на оборудование, если оно обладает какими-либо дефектами.

Требования к типовому договору

В соглашении в обязательном порядке должно быть указано место, в котором будет происходить монтаж поставляемого оборудования.

Несмотря на то, что поставщик реализовал качественное оборудование, на протяжении всего гарантийного периода он является ответственным лицом и в случае его выхода их строя обязан либо заменить, либо же провести бесплатные ремонтные работы согласно подписанному договору.

В подписанном соглашении должна быть указана полная себестоимость приобретаемого оборудования, в том числе и порядок исчисления.

Себестоимость, которая указана в соглашении не может быть подвержена видоизменению, и являются актуальными на протяжении всего периода действия документа.

Соглашение о поставке и монтаже оборудования обретает юридической силы сразу после подписания сторонами. В завершении оно должно быть заверено оттисками обеих сторон.

Предмет соглашения

Предметом соглашения считается поставка оборудования согласно составленной спецификации, которая считается частью договора. Поставщик берет на себя обязательства не только по поставке, но и установке оборудования согласно спецификации.

В обязательном порядке оборудование должно иметь в наличии все сертификаты. В свою очередь заказчик обязуется принять поставляемое оборудование и произвести оплату также за монтаж.

Условия поставки

Ключевые требования:

  1. Поставщик должен совершить передачу оборудования заказчик в четко оговоренные периоды после внесения авансового платежа.
  2. Поставка оговоренного оборудования осуществляется по четко указанному адресу заказчика.
  3. Товар считается переданным только после того, как заказчиком будет подписан соответствующий акт о выполнении монтажных работ, а также товарно-транспортная накладная.
  4. Поставщик обязуется совершить передачу оборудования согласно принятым стандартам РФ, которые действуют на конкретную продукцию, в том числе соблюдают технические условия. Это должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества. Обязательно следует передать инструкцию по эксплуатации на установленное оборудование заказчику.
  5. Поставщик в обязательном порядке должен передать заказчику оборудование в упакованном виде, что в полной мере обеспечивает ему сохранность.
  6. Поставщик в обязательном порядке должен послать уведомление заказчику о скором прибытии груза;
  7. все монтажные работы, включая пусконаладочные должны быть выполнены четко в указанные соглашением периоды.

Себестоимость соглашения и порядок совершения оплаты

В данном разделе соглашения следует указывать:

  1. Себестоимость самого оборудования, а также монтажа. Стоимость указывается в отечественной валюте с учетом НДС.
  2. Оплата осуществляется по безналичному расчету на указанные в договоре реквизиты поставщика. Стоимость, указанная в договоре не может быть изменена в дальнейшем.
  3. Подробный порядок оплаты. Здесь нужно описать процент авансового платежа и так далее.
  4. Период оплаты после выставленного поставщиком счета. Он выставляется после подписания товарно-транспортной накладной.
  5. Последняя часть оплаты осуществляется по завершению монтажа и пусконаладочных работ.

Важно помнить: день совершения оплаты считается тем, когда деньги были переведены на счет поставщика.

Передача оборудования

В данном разделе необходимо пописать такие нюансы:

  1. Поставщиком гарантируется полное соответствие нормам РФ, которые относятся к определенному оборудованию. В обязательном порядке наличие подтверждения в виде сертификатов.
  2. В процессе поставки оформляется товарно-транспортная накладная и в дальнейшем передается заказчику для подписания после принятия.
  3. Заказчик в присутствии представителей поставщика должен осуществить проверку оборудования не только по объему, но и по факту целостности упаковки и самой продукции.
  4. После осуществления проверки заказчиком целостности поставляемого товара должна быть подписана товарно-транспортная накладная.
  5. Если имеются претензии относительно повреждений, об этом указывается в соответствующем акте.
  6. После составления акта (в случае обнаружения каких-либо повреждений) должен подписывать его представитель поставщика, а заказчик мгновенно уведомляет о случившемся поставщика.
  7. При обнаружении дефектов заказчик имеет полное право потребовать возврат оплаченной суммы в полном размере либо же произвести замену.
  8. Все затраты, связанные с заменой либо ремонтом ложатся на поставщика.

Ответственность каждой стороны

В разделе прописываются:

  1. При наличии факта не полного исполнения своих обязанностей виновная сторона несет полную ответственность согласно законодательству РФ.
  2. При наличии факта просрочки поставки оборудования, заказчик имеет полное юридическое право потребовать компенсацию в виде начисления штрафной пенсии (проценты за каждый день). Причем проценты штрафа не могут быть начислены в размере, который превышает стоимость оборудования.
  3. Факт начисления штрафной пени не может освобождать поставщика от исполнения своих обязанностей, предусмотренных данным документом.
  4. При возникновении просрочки более чем на 1 день заказчик вправе расторгнуть действие соглашения в одностороннем порядке, а все убытки возложить на противоположную сторону.

Маркировка груза, отгрузка

В обязательном порядке поставщику необходимо обеспечить передачу заказанного оборудования в упаковке, которая способна обеспечить сохранность от возможных механических повреждений.

Поставщик берет на себя полную ответственность перед заказчиком за порчу, повреждения, в том числе и поломку оборудования (включая возникновение коррозии) из-за применения упаковке ненадлежащего качества.

В разделе прописывается:

  • обязанность поставщика предоставить гарантию на переданное оборудование, которое вступает в силу после подписания акта приема;
  • гарантии на поставляемое оборудование заказчику в плане его соответствия всем техническим условиям и существующим иным стандартам (прописываются в индивидуальном порядке для каждой разновидности продукции);
  • гарантия в замене оборудования либо же его ремонт в случае выхода из строя в процессе эксплуатации в оговоренные документом периоды, в том числе и его отправка по указанному адресу расположения сервисного центра;
  • в случае выхода из строя отельных узлов, все затраты связанные с транспортировкой ложатся на поставщика;
  • гарантия не распространяется на оборудования, которое эксплуатировалось до момента выхода из строя в ненадлежащих условиях либо же ест на нем какие-либо механические повреждения;
  • после того, как заказчик уведомил поставщика о выходе из строя оборудования, гарантируется срочное принятие всех необходимых мер для решения этой проблемы;
  • период, когда оборудование было на ремонте не идет в зачет гарантийного периода эксплуатации;
  • по завершению ремонта поставщик вправе предоставить консультации заказчика по мерам предосторожностям способные избежать в дальнейшем выхода из строя.

Форс-мажор

Каждая из сторон может быть освобождена от ответственности только в том случае, если имело месту быть форс-мажорное обстоятельство (какие именно прописываются в индивидуальном порядке).

В случае наступления такой ситуации сторона незамедлительно обязана уведомить об этом противоположную сторону, в противном случае право на освобождение от ответственности аннулируется.

Кроме этого, сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, в обязательном порядке должна предъявить подтверждающие документы (их перечень указывается в индивидуальном порядке).

В ситуации, когда такая ситуация продолжается более 1 календарного месяца, противоположная сторона имеет полное право на расторжение соглашения в одностороннем порядке.

Споры (арбитраж)

Каждая из сторон обязуется в случае спорных ситуаций пытаться найти пути решения переговорными методами. Если же такой способ не завершится успехом, каждый имеет право на обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд.

Стоит отметить, что судебный процесс в такой ситуации будет проходить исключительно по месту расположения ответчика, а не истца.

Защита информации (конфиденциальность)

Каждая из сторон после подписания договора обязана соблюдать полную конфиденциальность об условиях соглашения. При необходимости каждая из сторон обязана предпринять все необходимые меры для защиты информации, указанной в договоре.

Такие меры защиты не распространяются на случай, если узнать сведения потребуют сотрудники государственных органов (к примеру, налоговая инспекция либо сотрудники прокуратуры).

Дополнительные сведения

В процессе составления договора, каждая из сторон имеет полное право потребовать включения в состав дополнительных условий, которые, по их мнению, помогут избежать различных недоразумений в будущем.

Такая информация может быть занесена по согласию обеих сторон.

После указания всех пунктов в разделах, в конце необходимо указать реквизиты поставщика и заказчика, поставить подписи и заверить все оттисками каждой стороны.

Подробнее про договор поставки — в данном видео.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/kontragenty/dogovornye-otnosheniya/postavka-oborudovaniya.html

Договор поставки с монтажом образец

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Договор вступает в силу с даты подписания, действует на срок до полного выполнения сторонами своих обязательств.6.4. Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Покупатель обязан письменно предупредить Поставщика в течение суток с момента принятия решения об этом.6.5.

По обязательствам, исполнение которых не произведено на дату прекращения договора, действуют условия и правила настоящего договора.6.6. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры (контракты) по предмету договора теряют силу.6.7. Все приложения к настоящему Договору являются действительными, если подписаны обеими сторонами.6.8.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 7. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Внимание

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты.
Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора. 2.2.

При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю. 4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную. 4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 7.3.

Важно

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору. 7.5.

Договор поставки товара с монтажом

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.2.

Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта настоящего Договора в размере .
4.3. Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за задержку исполнения условий пункта настоящего Договора в размере . 4.4.

Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему Договору в течение со дня подписания акта. 5.2.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Статья 8 Обстоятельства непреодолимой силы 8.1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. 8.2.

После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней. 7.8.

В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем. 7.9.

По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств. 7.10.

Договор поставки и монтажа оборудования г. » » г.

, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Статья 1 Предмет договора Поставщик обязуется: 1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности; 1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика. Статья 2 Стоимость (цена) договора 2.1. Цена настоящего договора составляет ( ) рублей, в том числе НДС (20%) ( ), что подтверждается спецификацией (Приложение) 2.2.

Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.

1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 11.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения. 12.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2.

Договор поставки с установкой образец

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.

2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора. 5.5.

Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору. 4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу. 4.1.5.

Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности. 4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи. 4.1.8.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-postavki-s-montazhom-obrazets/

Договор на монтаж и доставку оборудования

Образец договора поставки и монтажа оборудования

По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств. 7.10.

К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е.

чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

Важно

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.
адрес: Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.
адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Внимание

Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов, составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Загрузка начнётся через 30 сек

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 68 г. Москва «14» июля 2011 г. ООО « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, , стр.3..

далее «Объект». Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.
1.2.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.
2.8.

Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей. 3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору: 3.3.1.

Договор на монтаж оборудования (образец)

ИП не стоит торопиться с уплатой 1%-ных взносов за 2017 год Во-первых, потому что с этого года крайний срок уплаты таких взносов перенесен с 1 апреля на 1 июля.

Соответственно, 1%-ные взносы за 2017 год нужно перечислить в бюджет не позднее 02.07.2018 (1 июля – воскресенье).

< …

Переход из одной ИФНС в другую не потребует обязательной сверки Налоговая служба обновила регламент организации работы с плательщиками налогов, сборов, страховых взносов на ОПС, а также налоговыми агентами.

Поправки касаются мероприятий, которые в обязательном порядке проводятся при переходе налогоплательщика из одной ИФНС в другую. < …

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.

9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств. 9. АРБИТРАЖ 9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным. 9.2.

Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 10.1.

Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета

Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ. 3.4.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия. 4.2.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами. 1.3.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет рублей в т.ч.

НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

  • Стоимость оборудования
  • Доставку оборудования на площадку монтажа.
  • Монтажные работы.
  • Наладочные работы.
  • Подготовку и передачу документации.
  • Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1.

В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

11.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 11.2.

Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу. 11.3.

Источник: http://yurist123.ru/dogovor-na-montazh-i-dostavku-oborudovaniya/

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

https://www.youtube.com/watch?v=kY-iGSA-nlg

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «/dogovory/dogovor_postai/kakie_suwestvennye_usloviya_dogovora_postai_po_gk_rf/”>Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Образец договора поставки и монтажа оборудования – Адвокатское бюро

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование. 2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю. 2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования. 2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях).
Покупатель в течение рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ.

Важно

В случае непредставления мотивированного отказа в -дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения.

После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п.4.1.8.

Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3.

Внимание

Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
12.5.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.
адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ.

Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 7.2.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования. 7.3.

В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 8.3.

Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора.

В этом случае Стороны производят расчеты по Договору.

Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств. 9. АРБИТРАЖ 9.1.

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Положения п.7.

2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – . 7.7.

Образец договора поставки и установки оборудования

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ.

Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Договор поставки и монтажа оборудования образец рк

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 12.6.

Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр.

/счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 11.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 12.2.

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части.

Контактный телефон: . Контактное лицо – . 7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней. 7.8.

В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9.

Образец договора поставки и монтажа оборудования при 100 предоплаты

Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7 Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки.

Источник: http://advokat-kramarenko.ru/obrazets-dogovora-postavki-i-montazha-oborudovaniya/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.